2Z施工发承包模式

-36（年真题第36题，下同）.根据《建设工程施工含人示范文件)》,招标人要求中标人提供履约担保时,招标人回时向中标人提供的担保是()

A.履约担保

B.工程款支付担保

C.预付款担保

D.资金来源担保

-26.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，招标工程一般以投标截止日期前（）天作为基准日期。

A.7

B.14

C.42

D.28

-60.关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是（）。

A.投标书中单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理

B.投标书正本、副本不一致时，将作无效标处理

C.初步评审是对投标书进行实行性审查，包括技术评审和商务评审

D.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1-3人，并标明排列顺序

-74.关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（）

A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议

B.招标人对问题的答复函件须注明问题来源

C.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间

D.标前会议纪要与招标文件内容不一致时，应以招标文件为准

E.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知形式发给每个获得投标文件的投标意向者

-38.根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应该在收到变更指示最多不超过（）天内，向监理人提交变更估价申请。

A.14B.7C.28D.30

-55.与平行发包模式相比,施工总承包模式对业主不利的方面是（）。

A.合同管理工作量增大

B.组织协调工作量增大

C.建设周期比较长,对项目总进度控制不利

D.开工前合同价不明确,不利于对总造价的早期控制

-94.关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（）。

A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议

B.标前会议纪要与招标文件不一致时，应以招标文件为准

C.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人

D.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间

E.招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源

-11.施工平行发承包模式的特点是（）。

A.对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制

B.由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长

C.业主要不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工程的承包商

D.业主招标工作量大，对业主不利

-58.关于施工投标的说法，正确的是（）。

A．投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应移交标委会处理

B．投标书在招标范围以外提出的新要求，可视为对投标文件的补充，由评标委员会进行评定

C．投标书中未采用不平衡报价时，应视为对招标文件的否定

D．投标书处理要盖有投标企业公章和企业法人的名章（签字）并进行密封，密封不满足要求的按无效标处理

-70.关于建设工程施工招标评标的说法，正确的是（）。

A.投标报价中出现单价与数量的乘积之和与总价不一致时，将作无效标处理

B.投标书中投标报价正本、副本不一致时，将作无效标处理

C.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序

D.初步评审是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审

-89.与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的有点有（）。

A.整个项目的合同总额确定有依据

B.施工总承包管理单位只赚取总包与分包的差价

C.通过招标确定施工承包单位，有利于业主节约投资

D.一般在施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包管理的招标

E.业主对分包单位的选择具有控制权

-8.关于招标信息发布与修正的说法，正确的是（）

A、指标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告。

B、招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后，不得擅自终止招标。

C、自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于3日。

D、招标人对已发出的招标文件进行修改，应当在招标文件要求提交投标文件截至时间至少5日前发出。

-34.关于施工总承包管理合同价格的说法，正确的是（）

A、施工总承包管理合同价应该在建安工程总造价确定后按费率进行计取。

B、施工总承包管理单位除收取总包管理费外，还需计取总包、分包单位的差价

C、总承包管理合同总价不是一次确定，可在某一部分施工图设计完成后，确定该部分工程的合同价。

D、所有分包合同和分供货合同由总承包管理单位确定，不需要进行投标报价。

-48.关于施工总承包模式特点的说法，正确的是（）

A、施工总承包单位负责项目总进度计划的编制，控制，协调

B、项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平

C、在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制

D、业主需负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调

-72.根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有（）

A、有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的

B、公开招标费用过低的

C、涉及国家秘密的

D、受自然地域环境限制的

E、涉及抢险救灾的

-12.施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为()。

A、监理单位委托

B、投标竞争

C、施工总承包人委托

D、自行分配

-16.关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是()。

A、需全部施工图完成后才能进行招标，对进度控制不利

B、业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制

C、部分施工图完成后即可进行该部分的招标，有利于缩短建设周期

D、业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小

-89.与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有()

A、业主只需要进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少

B、合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据

C、分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利

D、施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价

E、多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险

-29.关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是()。

A.采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有力

B.施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管理的工作量较小

C.施工总承包管理模式可以提前开工，缩短建设周期

D.施工总承包模式下发包方管理和组织协调的工作量增大

-50.某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是()。

A.施工总承包模式

B.施工总承包管理模式

C.建设项目工程总承包模式

D.施工平行发承包模式

2Z施工合同与物资采购合同

-13.根据《建设工程施工专业行包合同(示范文本)》,关于专业分包的说法。正确的是()

A.分包工程合同不能采用固定价格合同

B.分包工程合国价款与总包合同相应部分价款没有连带关系

C.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续,并承担由此发生的费用

D.专业分包人只有在收到承包人的指令后，才能允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包程施工场地

-20.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于建设工程专业分包人的说法,正确的是()。

A.须服从监理人直接发出的与专业分包工程有关的指令

B.可直接致函监理人,要求对相关指令进行澄清

C.不能以任何理由直接致函给发包人

D.在接到监理人指令后,可不执行承包人的工作指令

-57.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，必须由劳务分包人办理并支付保险费用的是（）

A.为租赁使用的施工机械设备办理保险

B.为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险

C.为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害险

-59.根据《标准施工招标文件》关于暂停施工的说法,正确的是（）。

A.因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时,承包人可以先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求

B.发包人原因造成暂停施工,承包人可不负责暂停施工期间工程的安全保障

C.施工中岀现意外情况需要暂停施工的,所有责任由发包人承担

D.由于发包人原因引起的暂停施工,承包人有杈要求延长工期和(或)增加费用,但不得要求补偿利润

-15.由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以（）为准。

A.采购方收货戳记的日期

B.供货方按照合同规定通知的提货日期

C.供货方发运产品时承运单位签发的日期

D.采购方向承运单位提出申请的日期

-27.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》关于保险办理的说法，正确的是（）。

A.劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人人

员生命财产办理保险

B.工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并支付费用

C.工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用

D.运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用

-54.关于建设工程专业分包人的说法,正确的是（）。

A.分包人须服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令

B.分包人不能直接致函给发包人

C.分包人可直接致函监理人,对相关指令进行澄清

D.分包人在接到监理人要求后,可不执行承包人的指令

-83.某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令，60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（）。

A.向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工

B.不受设计变更影响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工

C.如监理人逾期不予批准承包人的书面通知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作

D.如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约

E.要求发包人延长工期，支付合理利润

-7.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF--），关于保险的说法，正确的是（）

A.施工前，劳务分包人应为施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理保险，并承担相关费用

B.劳务分包人应为运至施工场地用于劳务施工的材料办理保险，并承担相关保险费用

C.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用

D.劳务分包人必须为租赁使用的施工机械设备办理保险，并支付相关保险费用

-25.根据《建设功臣格式工厂专业分包合同（示范文本）》（GF--），关于分包人与项目相关方关系的说法，正确的是（）。

A.就分包工程可与发包人发生直接工作联系

B.就分包工程可与监理人发生直接工作联系

C.须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令

D.就分包工程可直接致函给发包人或监理人

-32.根据九部委《标准施工招标文件》，工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.主管部门

-33.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF--）,关于施工专业分包的说法，正确的是（）。

A.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用

B.专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地

C.分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系

D.分包工程合同不能采用固定价格合同

-36.根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经经验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（）。

A.工期和费用

B.工期、费用和利润

C.费用和利润

D.工期和利润

-37.工程监理人员实施监理过程中，发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求时，应当采取的措施是（）

A.要求施工单位报告设计单位改正

B.报告建设单位要求设计单位改正

C.直接与设计单位确认修改工程计划

D.要求施工单位改正并报告设计单位

-64.下列工程材料采购时，供货商必须提供《生产许可证》的是（）。

A.黏土烧结砖

B.建筑防水卷材

C.脚手架用钢管

D.混凝土外加剂

-86.关于《标准施工招标文件》中缺陷责任的说法，正确的有（）。

A.发包人提前验收的单位工程，缺陷责任期按全部工程竣工日期起计算

B.承包人应在缺陷责任气馁对已交付使用的工程承担缺陷责任

C.监理人和承包人应共同查清工程产生缺陷和（或）损坏的原因

D.确认责任期内，承包人对已验收使用的工程承担日常维护工作

E.承包人不能再合理时间内修复缺陷，发包人自行修复，承包人承担一切费用

-32、关于缺陷责任和保修责任的说法，正确的是（）

A、在全部工程竣工验收前，已经发包人的提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期按实际竣工验收日期起计算。

B、在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

C、承包人对已经接受使用的工程负责日常维护工作。

D、由于承包人原因造成的某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最多不得超过12个月。

-50.下列合同履约情形中属于发包人违约的情形是（）

A、监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的

B、因地震造成工程停工的

C、发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的

D、发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的

-60.下列暂停施工的情形中，不属于承包人应当承担责任的是（）

A、业主方提供设计图纸延误造成的工程施工暂停

B、为保障钢结构构建进场，暂停进场线路上的结构施工

C、未及时发放劳务工工资造成的工程施工暂停

D、迎接地方安全检查造成的工程施工暂停

-10.某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人姿势承包人解开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，因此增加的费用和(或)工期延误应由(　)承担。

A、发包人

B、监理人

C、承包人

D、分包人

-14.某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行证，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由()。

A、承包人负责办理，并承担有关费用

B、承包人负责办理，发包人承担有关费用

C、发包人负责办理，并承担有关费用

D、发包人负责办理，承包人承担有关费用

-39.发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，起质量争议的解决方法是().

A、按工程保修合同执行

B、就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案

C、按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算

D、采取诉讼的方式解决

-59.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)，某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险就由()

A、承包人办理并支付保险费用

B、劳务分包人办理并支付保险费用

C、工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用

D、劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用

-93.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF--)，专业工程分包人应承担违约责任的情形有()

A、未履行总承包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任

B、已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏

C、未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件

D、为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令

E、经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师

-24.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB—)，如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人()。

A.只能提出费用补偿，不能提出利润补偿

B.只能提出利润补偿，不能提出费用补偿

C.有权提出费用及利润补偿

D.无权要求任何费用和利润补偿

-28.根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是()。

A.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，但不得要求补偿利润

B.发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的保护

C.因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时，承包人可以先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求

D.施工中出现一些意外需要暂停施工的，所有责任由发包人承担

-33.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF——)，不属于承包人责任

和义务的是()。

A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底

B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合

C.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用

D.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要

-64.根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是()。

A.按通用合同条款约定提供施工场地

B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料的真实、准确、完整

C.负责办理法律规定的有关施工证件和批件

D.负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

-92.关于物资采购合同中交货日期的说法，正确的有()。

A.供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准

B.采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准

C.委托运输部门代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准

D.供货方负责送货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准

E.采购方提供，已采购方收货戳记日期为准

2Z施工合同计价方式

-11.在固定总价合同模式下，承包人承担的风险是（）

A.全部价格的风险，不包括工作量的风险

B.全部工作量和价格的风险

C.全部工作量的风险，不包括价格的风险

D.工程变更的风险，不包括工程量和价格的风险

-27.单价合同模式下，承包人支付的建筑工程险保险费，宜采用的计量方式为（）。

A.凭据法

B.估价法

C.均摊法

D.分解计量法

-63.关于单价合同的说法，正确的是（）。

A.实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算

B.单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同

C.变动单价合同允许随工程量变化而调整工程单价、业主承担风险较小

D.固定单价合同适用于工期较短、工程量变化辐度不会太大的项目

-81.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,采用变动总价合同时,双方约定可对同价款进行调整的情形有()。

A.外汇泯率变化影响合同价款

B.承包人承担的损失超过其承受能力

C.工程造价管理部门公布的价格调整

D.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

E.一周内非承包人原因停电造成的停工累计达到7小时

-23.某土方工程采用单价合同方式，投标报价总价为30万，土方单价为50元/m，清单工程量为m，现场实际完成并经监理工程师确认的工程量为m，则结算工程款应为（）万元。

A.25B.20C.30D.35

-32.对于业主而言成本加酬金合同的优点是（）。

A.有利于控制投资

B.可通过分段施工缩减工期

C.不承担工程量变化的风险

D.不需介入工程施工的管理

-51.某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正，投标单位正确的应对策略是（）。

A.投标时注明工程量表存在错误，应按实结算

B.修改工程量后进行报价

C.按业主要求工程量修改单价后报价

D.采用不平衡报价法提高该项工程报价

-63.下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是（）。

A.单价合同B.成本加酬金合同

C.固定总价合同D.变动总价合同

-86.若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（）。

A.报价计算错误的风险B.物价、人工费上涨的风险

C.工程变更的风险D.设计深度不够导致误差的风险

E.投资失控的风险

-18.根据九部委《标准施工招标文件》，对视施工合同变更的股价，已标价工程量清单中无使用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照（）原则。

A.固定总价

B.固定单价

C.可调单价

D.成本价利润

-19.关于单价合同的说法，正确的是（）。

A.对于投标书中出现明显数字计算错误是，评标委员会有权力先做修改再评标

B.单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险

C.单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同

D.实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算

-40.某单价合同履行中，承包人提交了已完工程量报告，发包人需要到现场计量，并在计量前24小时通知了承包人，但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法，正确的是（　）。

A.以发包人的计量核实结果为准

B.以承包人的计量核实结果为准

C.由监理工程师根据具体情况确定

D.双方的计量核实结果均无效

-44.固定总价合同中，承包商承担的价格风险是（）。

A.工程计量错误

B.工程范围不确定

C.漏报项目

D.工程变更

-75.根据《建设施工合同（示范文本）》（GF--），采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有（）

A．施工方承担的损失超过其承受能力

B．一周内非承包商原因停电造成的停工累计达7小时

C．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

D．工程造价管理部门公布的价格调整

E．外汇汇率变化影响合同价款

-21.关于成本加奖金合同的说法，正确的是（）

A、奖金是按照报价书的成本估算指标制定的，合同中对估算指标规定的底点为工程成本估算的50%-95%

B、奖金是按照报价书的成本估算指标定制的，合同对估算指标的顶点为工程成本估算的%-%

C、承包商在估算成本顶点以上完成工程时，对承包商的最大罚款额度不超过原先商定的最高酬金值

D、承包商在估算成本底点以下完成工程时，也不能加大酬金值或酬金百分百

-56.下列工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是（）

A、工程结构和技术简单的工程项目

B、工程设计详细，图纸完整，清楚，工作任务和范围明确的工程项目

C、时间特别紧迫的抢救，救灾工程项目

D、工程量暂不确定的工程项目

-59.关于总价合同的说法，正确的是（）

A、总价合同适用于工期要求紧的项目，业主可在初步设计完成后进行招标，从而缩短招标准备时间

B、工程施工承包招标时，施工期限一年左右的项目一般采用变动总价合同

C、固定总价合同可以约定，在发生重大工程变更时可以对合同价格进行调整

D、变动总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由承包商承担

-22.某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的()。

A、成本加固定费用合同

B、成本加固定比例费用合同

C、最大成本加费用合同

D、成本加奖金合同

-27.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB-)，关于工程项目合同类型选择的说法，正确的是()。

A、对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适用于总价合同

B、采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分

C、采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力

D、对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同

-33.下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是()。

A、单价合同

B、变动总价合同

C、成本加酬金合同

D、固定总价合同

-63.某工程采用单价合同，施工过程中承包人向发包人提交了已完工程量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是()

A、通知承包人，但计量时承包人没有在场

B、发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量

C、发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量

D、发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量

-68.某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了一合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以()为准。

A、签订的合同总价

B、合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和

C、双方重新协商确定的单价和工程量

D、实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和

-82.在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有()。

A、管理费

B、临时设施费

C、暂定金额

D、利润

E、风险费

-22.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB—)，单价合同和总价合同两种合同形式均可采用工程量清单计价，其主要区别在于()。

A.采用单价合同时，工程量清单中所填写的工程量不可调整

B.采用总价合同时，工程量清单中所填写的工程量可调整

C.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内可调整

D.采用固定单价合同时，工程量清单项目综合单价在约定条件内不可调整

-34.关于总价合同计量的说法，正确的是()。

A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形式的总价合同，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量

B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定

C.承包人不需要在每个计量周期向发包人提交已完成工程量报告

D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核

-41.在固定总价合同形式下，承包人一般应承担的风险是()。

A.全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险

B.工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险

C.全部工程量和通货膨胀的风险

D.通货膨胀的风险，不包括工程量的风险

-58.关于成本加酬金合同的说明，正确的是()。

A.采用该计价方式对业主的投资控制不利

B.成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程

C.成本加酬金合同不宜用于项目管理合同

D.对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同的风险高

-82.成本加酬金合同的形式主要有()。

A.成本加固定合同费用

B.成本加固定比例费用合同

C.最大成本加税金合同

D.成本加奖金合同

E.最大成本加费用合同

-85.当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有()。

A.工程量发生较大的变化

B.承包商自身根本发生较大的变化

C.通货膨胀达到一定水平

D.国家相关政策发生变化

E.业主资金不到位

2Z施工合同执行过程的管理

-14.根据《标准施工招标文性》,关于施工合同变更权和变更程序的说法,正确的是()。

A.发包人可以直接向承包人发出变更意向书

B.承包人书面报告发包人后,可根据实际情况对工程进行变更

C.承包人根据合同约定,可以向监理人提出书面变更建议

D.监理人应在收到承包人书面建议后30天内装出变更指示

-70.下列合同实施偏差的调整措施中，属于组织措施的是（）

A.增加资金投入

B.采取经济激励措施

C.增加人员投入

D.变更技术方案

-79.根据《标准施工招标文件》在合同履行中可以进行变更的有（）

A.改变合同工程的标高

B.改变合同中某项工作的施工时间

C.取消合同中某项工作，转由发包人施工

D.为完成工程需要追加的额外工作

E.改变合同中某项工作的质量标准

-81.下列工作内容中属于合同实施偏差分析的有（）。

A.产生偏差的原因分析B.实施偏差的责任分析

C.合同实施趋势分析D.实施偏差的费用分析

E.合同终止的原因分析

-34.根据九部委《标准施工招标文件》，关于施工合同变更全力和变更程序的说法，正确的是（）。

A.承包人书面报告发包人后，可根据实际情况对工程进行变更

B.发包人可以直接想承包人发出变更意向书

C.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示

D.承包人根据合同约定，可以向监理人提出书面变更建议

-80.下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有（）

A．工程施工质量

B．工程施工进度

C．业主工程款项支付

D．政府质量监督部门的质量检查

E．施工成本的增加和减少

-27.下列合同实施偏差分析的内容中，不属于合同实施趋势分析的是()。

A、项目管理团队绩效奖惩

B、总工期的延误

C、总成本的超支

D、最终工程经济效益水平

-77.根据《标准施工招标文件》，合同履行中可以进行工程变更的情形有（）。

A、改变合同中某项工作的施工时间

B、为完成工程追加的额外工作

C、改变合同中某项工作的质量标准

D、取消合同中的某项工作，转由发包人实施

E、改变合同工程的标高

-57.根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生过程变更时，由()向承包人发出变更指令。

A、监理人

B、业主

C、设计人

D、变更提出方

-74.根据九部委《标准施工招标文件》中”通用合同条款“，变更指示，应说明变更的()

A、目的

B、范围

C、变更内容

D、变更的工程量及其进度和技术需求

E、变更程度

-31.施工合同实施偏差分析的内容包括：产生合同偏差的原因分析，合同实施偏差的责任分析以及()。

A.不同项目合同偏差的对比

B.偏差的跟踪情况分析

C.合同实施趋势分析

D.也读对合同偏差的态度分析

-65.根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是()。

A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

B.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施

C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D.为完成工程需要追加的额外工作

2Z施工合同的索赔

-34.在工程实施过程中发生索赔事件后,承包人首先应做的工作是在合同规定的时间内()

A.向工程项目建设行政主管部门报告

B.向造价工程师提交正式索赔报告

C.收集完善索赔证据

D.向发包人发出书面索赔意向通知

-35.根据《标准施工招标文件》,对承包人提出索赔的处理程序,正确的是()

A.发包人应在作出索赔处理答复后28天内完成赔付

B.监理人收到承包人递交的索賠适知书后,发现资料缺失,应及时现场取证

C.监理人答复承包人处理结果的期限是收到索赔道知书后28天内

D.发包人在承包人接受竣工付款证书后不再接受任何索赔知书

-19.下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（）。

A.收集准备索赔资料

B.编写法律诉讼文件

C.防止对方提出索赔

D.发出最终索赔通知

-21.政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（）进行审核。

A.造价鉴定机构

B.造价咨询人

C.监理人

D.政府造价管理部门

-68.索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（）变化的各类事件。

A.质量、成本B.安全、工期C.工期、费用D.标准、信息

-70.某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工。承包商的工人窝工8个工日，窝工费为元/工日，承包商租赁的挖土机窝工2个台班,挖土机租赁费为0元/台班，动力费元/台班；承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用元/台班，动力费为元/台班，则承包商可以向业主索赔的费用为（）。

A.B.5C.5D.

-79.建设工程索赔成立应当同时具备的条件有()。

A.造成的费用增加数额已得到第三方核认

B.与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出

C.造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任

D.发包人按合同规定的时间回复索赔报告

E.承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告

-17.承包商可以向业主提出索赔的情形包括（）

A监理工程师提出的设计变更导致费用的增加

B承包商为了保证工程质量而增加的措施费

C分包商返工造成费用增加，工期拖延

D承包商自行采购材料的质量有问题导致的费用增加，工期拖延

-50.根据九部委《标准施工招标文件》，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（）。

A．按照合同约定提交的最终结清申请单，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔

B．按照合同约定接收竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔

C．按照合同约定接收竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔

D．按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔

-83.下列信息和资料中，可以作为施工合同索赔证据的有（）

A．施工合同文件

B．工程各项会议纪要

C．监理工程师的口头指示

D．相关法律法规

E．施工日记和现场记录

-23、关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（）

A、监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录

B、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C、监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人

D、承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔。

-28、关于施工合同索赔的说法，正确的是()。

A、承包人可以直接向业主提出索赔要求

B、业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求

C、承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔

D、承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚

-79.可以作为施工合同索赔证据的工程资料有(　)

A、业主的口头指示

B、施工标准和技术规范

C、工程会议纪要

D、官方发布物价指数

E、施工技术交底书

-36.根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向书应交由()审核。

A、业主

B、设计人

C、项目经理

D、监理人

-38.工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是()。

A、向监理工程师提出索赔意向通知

B、向监理工程师提交索赔依据

C、向监理工程师提交索赔报告

D、与业主就索赔事项进行谈判

-72.承包商可以提出索赔的事件有()

A、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失

B、因工程变更造成的时间、费用损失

C、发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加

D、货款利率上调造成贷款利息增加

E、发包人延误支付期限造成承包人的损失

-23.根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是()。

A.设计变更发生后，承包人应在14天内向发包人提交索赔通知

B.索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告

C.承包人在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书

D.索赔意向通知发出后42天内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料

-49.工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是()。

A.提交索赔证据

B.提出索赔意向通知

C.暂停施工

D.与业主就索赔事项进行谈判

-71.承包商索赔成立应具备的前提条件有()。

A.造成费用增加或工期损失数额巨大，超出了正常的承受范围

B.索赔费用计算正确，并且容易分析

C.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失

D.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

E.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

2Z建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保

-40.下列施工工程合同风险产生的原因中,属于合同工程风险的是()。

A.物价上涨

B.非法分包

C.偷工减料

D.恶意拖欠

-53.某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同，若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加，这属于施工风险中的（）。

A．经济与管理

B．组织

C．技术

D．工程环境

2Z施工发承包模式

2Z施工合同与物资采购合同

2Z施工合同计价方式

2Z施工合同执行过程的管理

2Z施工合同的索赔

2Z建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保